Устранение несоответствий требованиям ЭПБ оборудования АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024 году (id884020)
Общая информация
Товары
Устранение несоответствий требованиям ЭПБ оборудования АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024 году
Кол-во: 1 Ед.изм.: услуга
Этапы торгов 1/3
Устранение несоответствий требованиям ЭПБ оборудования АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024 году (id884020)
открытый тендер на закупку
ID: 884020
Статус: Закрыт
Похожие тендеры
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Ремонт дробилки валковой Г-1000х550 в кол-ве 1шт. в июле 2024г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id891434)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 13.05.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 891434
- РУСАЛ АчинскПроведение ремонта конвейеров в сырьевом цехе АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024-2025 гг. (id890550)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 02.05.2024Завершится: 17.05.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 890550
- СУАЛ-ПМЗакупка для ООО "СУАЛ-ПМ": Капитальный ремонт печи пульверизации №2 на объекте Иркутская обл. г. Шелехов, ул. Южная, 2. Первое полугодие 2024 года. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id889229) (2-й этап торгов) (id892915)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 07.05.2024Завершится: 17.05.2024 в 10:00ID компании: 371026ID конкурса: 892915
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: выполнение работ по разделке и вывозу металла с отм. +8,40 май-июнь 2024 для ПАО "РУСАЛ Братск" (id892547)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 07.05.2024Завершится: 14.05.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 892547
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Ремонт площадок с лестницей для отбора проб на вытяжных устройствах на миксерах №№1, 1А в ЛО-1 ПАО «РУСАЛ Братск» по проекту 68-1820-01-000-АС в 2024г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id891444)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 15.05.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 891444
- Капитальный ремонт котла-утилизатора БГМ-35М №4 АО "РУСАЛ Красноярск" в срок с 02 сентября по 07 октября 2024г (с возможным смещением сроков на июль-август (36 календарных дней)) (id891196)открытый тендер на закупкуСоздан: 02.05.2024Завершится: 17.05.2024 в 10:00ID компании: 351557ID конкурса: 891196
- Разработка рабочей документации на системы подачи «водяного тумана» на литниковую поверхность отлитых чушек на разливочных конвейерах ЛО-1 и литейных комплексах ЛО-3 ДЛП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов (id870524)открытый тендер на закупкуСоздан: 12.03.2024Завершится: 08.05.2024 в 23:00ID компании: 350386ID конкурса: 870524
- КУМЗ-ОрганизаторРемонт расточного станка АР-41М (id891757)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 20.05.2024 в 09:00ID компании: 435555ID конкурса: 891757
- АО ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТзакупка для АО "Пикалевский цемент" работ по Обустройству рабочих мест, предназначенных для обслуживания железнодорожного и автомобильного транспорта(Вареница Ольга Начальник отдела закупок АО «Пикалевский цемент» Тел.+7(81366)414-92, varenica@cemros.ru) Ответственный по проекту: Солодова Лилия Директор по транспорту и логистике АО "Пикалевский цемент» +7 81366 40480 +7 81366 98100 (доб. 6-20-20) Solodova@cemros.ru (id879953) (3-й этап торгов) (id892405)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 06.05.2024Завершится: 13.05.2024 в 23:00ID компании: 407278ID конкурса: 892405
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: выполнение работ по разделке и резке в металлолом циклона-каплеуловителя для ПАО "РУСАЛ Братск" в июль 2024г. (id888184) (2-й этап торгов) (id892545)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 07.05.2024Завершится: 13.05.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 892545
- Монтаж лючков для отбора проб систем вытяжной вентиляции миксеров в ЛО№1 АО «РУСАЛ Красноярск» в 2024г. (id873611)открытый тендер на закупкуСоздан: 19.03.2024Завершится: 08.05.2024 в 10:00ID компании: 351557ID конкурса: 873611
- ТР пекотрассы УПАМ ДпПАМ (Устройство перемычки и обогрева переливов) АО «РУСАЛ Красноярск» в 2024г. (id883185)открытый тендер на закупкуСоздан: 10.04.2024Завершится: 08.05.2024 в 10:00ID компании: 351557ID конкурса: 883185
Другие тендеры этой компании
- РУСАЛ АчинскПроектно-изыскательские работы по ЛЭП-6кВ фидер №9 МИР АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024г. (id892577)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 07.05.2024Завершится: 16.05.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 892577
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор Поставщиков на поставку цветного металлопроката в первом полугодии 2024 г., для АО «РУСАЛ Ачинск» (id878688) (4-й этап торгов) (id892588)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 07.05.2024Завершится: 13.05.2024 в 12:00ID компании: 350389ID конкурса: 892588
- РУСАЛ АчинскПроведение археологического обследования территории и государственной историко-культурной экспертизы земельных участков с кадастровыми номерами 24:02:0602001:697, 24:02:0602001:2478, 24:02:0000000:4663 отводимых под строительство Лыжно-биатлонного комплекса, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский муниципальный район, Сельское поселение Малиновский сельсовет, Малиновка поселок, квартал 10» (id892365)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 06.05.2024Завершится: 24.05.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 892365
- РУСАЛ АчинскЗакупка для АО "РУСАЛ Ачинск": поставка запасных частей к экскаваторам ЭКГ-5А, ЭКГ 10 в 3 квартале 2024. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id890387) (2-й этап торгов) (id892053)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 06.05.2024Завершится: 08.05.2024 в 10:00ID компании: 350389ID конкурса: 892053
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор Поставщиков на поставку тренажеров для обучения сердечно-легочной реанимации и симуляторов ранений в 3 квартале 2024 г., для АО «РУСАЛ Ачинск» (id883449) (2-й этап торгов) (id891948)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 06.05.2024Завершится: 13.05.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 891948
- РУСАЛ АчинскОтбор по выбору подрядчика на оказание услуг по ремонту электромашин АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024г. (id891766)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 21.05.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 891766
- РУСАЛ АчинскОтбор по выбору поставщиков на поставку Флокулянт Праестол 851 ВС (либо аналог) в 2024 г. (куратор Лопатина М.В.) (id891667)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 15.05.2024 в 10:00ID компании: 350389ID конкурса: 891667
- РУСАЛ АчинскОтбор поставщиков погрузочно-доставочной машины (id891609)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 20.05.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 891609
- РУСАЛ АчинскОтбор на поставку запасных частей к автомобильной технике в 3 квартале 2024 года для АО "РУСАЛ Ачинск" (id891642)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 13.05.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 891642
- РУСАЛ АчинскОтбор по выбору подрядчика на оказание услуг технического обслуживания и ремонтов автоматической системы обнаружения и тушения пожаров (АСОТП) на базе «ССПБ-Тунгус» в 2024-2025г. (id878333) (2-й этап торгов) (id891463)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 08.05.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 891463
- РУСАЛ АчинскВыполнение работ по техническому освидетельствованию грузового электрического лифта ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»» в 2024 г. (id883707) (2-й этап торгов) (id890847)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.05.2024Завершится: 08.05.2024 в 12:00ID компании: 350389ID конкурса: 890847
- РУСАЛ АчинскОказание услуг по техническому обслуживанию АСУ и электрооборудованию оборудования очистки поверхностей нагрева Clyde Bergemann котлоагрегатов ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024 году. (id889263)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 02.05.2024Завершится: 17.05.2024 в 10:00ID компании: 350389ID конкурса: 889263
Заявки принимаются строго через ЭТП Tender.pro https://www.tender.pro/
По вопросам регистрации/работы на ЭТП просьба обращаться в Центр ТендерПро-Консультант, круглосуточно 8-(495)215-14-38 http://help.tender.pro/contacts.html
Связаться с управляющим процедурой можно через вкладку Вопросы-Ответы - информация будет автоматически направлена на электронную почту управляющего.
Информация от управляющего отбором по условиям отбора и предмету закупки:
РА-01-84006602-026-24 Приглашение к участию в отбореINCLUDE FILE="TextANSI.txt" INCLUDE FILE="Common.asp"
1. Предоставление расчёта стоимости работ с минимальной ценой.
2. Предоставление обоснования ценообразования (калькуляции/сметы и т.п.).
3. Предоставление гарантийных обязательств, условий оплаты, сроков оказания услуг.
4. Предоставление документов для аккредитации.
- Согласие на изменение условий оплаты в случае не прохождения аккредитации (при заключении договора).
5. Отсутствие у участника в течение последних 3 (трех) лет аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах.
6. Наличие инструментов, приспособлений, приборов и спец. машин и механизмов, применяемых при проведении ремонтных работ в соответствии с утверждённой программой на выполнение работ (материально-техническая база).
7. Отсутствие арбитражных делопроизводств.
8. Соблюдение установленных обязательных требований на выполнения работ, требующие особой квалификации персонала, только силами квалифицированного персонала Исполнителя.
9. Наличие специалистов для разработки ПОР (ППР) на производство работ повышенной опасности с применением ПС и при выполнении работ на высоте.
10. Составление смет в текущем уровне цен с использованием ФЕР 2020;
11. Накладные расходы согласно МДС 81-33.2004 с учетом коэффициента 0,85, согласно письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г., но не более 95% от ФОТ;
12. При использовании расценок на изготовление конструктивных элементов размер накладных расходов не должен превышать 66 % с коэффициентом 0,85 от ФОТ;
13. Сметная прибыль 10% от ФОТ;
14. Индексы перевода в текущий уровень цен заработной платы, эксплуатации машин и механизмов применяются по данным Региональных центров ценообразования. При переводе в текущий уровень цен по региональным индексам, рассчитываемым от уровня заработной платы рабочего 4-го разряда к основной заработной плате применяется коэффициент 0,8 с учетом усреднения разряда в смете (К-0,8 к ОЗП и ЗПМ) (Приложение № 4);
15. При отсутствии расценок в базе ФЕР 2020, допускается применение базы 1984 г или формируются калькуляции по согласованию с Заказчиком. При отсутствии расценок формируются калькуляции;
16. Оплата в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ векселем АО «РУСАЛ Ачинск»;
17. Гарантии качества работ, услуг;
18. Договор между Заказчиком и Подрядчиком оформляется в редакции Заказчика;
19. За нарушение сроков выполнения работ по услугам, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы стоимостей не выполненных этапов работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора, в случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик также может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
20. В случае необходимости Заказчик может провести технический аудит.
В Вашем коммерческом предложении прошу указать:
1. Полное наименование Исполнителя;
2. ИНН;
3. Сроки выполнения работ;
4. Ценовое предложение за единицу оборудования и комплекс работ, согласно настоящего Технического задания, с приложением обоснования расчёта ценообразования;
5. Сметные расчеты (в формате Excel и Гранд-смета);
6. Условия оплаты;
7. Гарантийные обязательства;
8. Подтверждение соответствия требованиям настоящего Технического задания.
Обращаем Ваше внимание, что при подведении итогов стоимость предложений участников отбора будет рассчитана с учетом отвлечения денежных средств.
Вы вправе предоставить любую информацию и документы, подтверждающие Вашу положительную деловую репутацию, опыт и устойчивое финансовое положение. (указать организационно правовую форму и наименование организатора отбора) оставляет за собой право, при невозможности определения наилучшей заявки и в целях равных конкурентных условий для всех участников конкурентного отбора, направить в адрес всех участников отбора список минимальных цен (без указания поставщиков, предложивших данные цены) и предложить всем участникам конкурентного отбора скорректировать и предоставить свои окончательные заявки. Каждый поставщик или подрядчик, при условии соответствия заявленным требованиям, имеет возможность принять участие в отборе на 2024г. в течение всего периода отбора. Отбор, в том числе отдельные его стадии, не являются переговорами о заключении договора (ст. 434.1 ГК РФ). Настоящее приглашение не является офертой (ст. 435 ГК РФ) или акцептом / ответом о принятии оферты (ст. 438 ГК РФ). Настоящее приглашение не является публичной офертой или приглашением делать оферты (ст. 437 ГК РФ). Настоящий отбор не является торгами (в том числе в форме конкурса, аукциона или в иной форме) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447449, 10571061 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), и не накладывает на Участников Группы, в том числе АО "РУСАЛ Ачинск", обязательств предусмотренных вышеуказанными статьями ГК РФ Конкурентный отбор может быть отменен его организатором в одностороннем порядке в любое время до подведения его итогов. В случае изменения условий конкурентного отбора или его отмены расходы, понесенные любым лицом, в связи с проведением отбора организатором отбора не возмещаются. Информация, предоставленная Вами для участия в конкурентном отборе, не сообщается лицам, не имеющим отношения к проведению конкурентного отбора, а также другим участникам конкурентного отбора.
Если в ходе конкурсного отбора Вы столкнулись с фактами недобросовестных действий, ограничения конкуренции или сотрудниками в честности, которых Вы сомневаетесь, сообщите об этом по одному из каналов связи Службы доверия СигнAL: через форму на сайте портала "РУСАЛ ОНЛАЙН", по телефону 8 800 234 56 40 и 8 495 221 33 72, через мессенджер (WhatsApp, Telegram, Viber) по телефону 8 915 224 56 40 по эл. почте signal@rusal.com