Устранение несоответствий требованиям ЭПБ оборудования АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024 году (id884020)
Общая информация
Этапы торгов 1/3
Устранение несоответствий требованиям ЭПБ оборудования АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024 году (id884020)
открытый тендер на закупку
ID: 884020
Статус: Закрыт
Похожие тендеры
- РУСАЛ АчинскРеконструкция газоочистного оборудования печей №№ 11,12 цеха спекания АО "РУСАЛ Ачинск" в 2024 году (Демонтаж электрофильтров) (id894068)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 14.05.2024Завершится: 05.06.2024 в 14:00ID компании: 350389ID конкурса: 894068
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Доработка шин в сборе черт.№АЛ57А.20.20.10.10.00 и черт.№АЛ57А.20.20.10.60.00 в кол-ве по 30шт.; в июле-августе 2024г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id902185)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 07.06.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 902185
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Сборка клети прокатного стана ЛО-1 ПАО РУСАЛ Братск в кол-ве 34шт. в 2024-2025г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id896103) (2-й этап торгов) (id902721)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.06.2024Завершится: 05.06.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 902721
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Ремонт пневмотрассы от ПКН №3 соединительного коридора корпусов 11-12 до бункера СГОУ№62, в июле 2024г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id900958)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 29.05.2024Завершится: 07.06.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 900958
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: Доработка (нарезка) стержней длинной 2300*230*115мм (1 комплект 30 штук) в кол-ве 4 комплекта; Доработка (нарезка) стержней длинной 2350*230*115мм (1 комплект 30 штук) в кол-ве 2 комплекта; в июле 2024г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id902853)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.06.2024Завершится: 11.06.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 902853
- РУСАЛ ВолгоградРемонт газоиспользующего оборудования с применением отечественных аналогов (id896517)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 17.05.2024Завершится: 10.06.2024 в 15:00ID компании: 334308ID конкурса: 896517
- РУСАЛ Каменск-УральскийРемонта Промышленного агрегата Керхер 2шт., УВД-1шт. ЦЦРО ДОП "РУСАЛ Каменск-Уральский". (id902494)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 19.06.2024 в 23:00ID компании: 350490ID конкурса: 902494
- Филиал ИСО в г. ШелеховВыбор подрядной организации на выполнение капитального ремонта "Печь прокалочная с холодильником №2, инв. № 140023935". Период выполнения: август-сентябрь 2024г. (id890316) (2-й этап торгов) (id902795)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.06.2024Завершится: 10.06.2024 в 23:00ID компании: 351562ID конкурса: 902795
- РУСАЛ КраснотурьинскАО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Краснотурьинск» рассматривает возможность приобретения услуги «Техническое обслуживание систем автоматического регулирования и управления турбогенераторов № 1, 2, 6, 8, 3, 7, 10: ОПЦВ и насосных перекачки фильтрационных вод №1,2». В период, с момента заключения договора и предоставления необходимой документации на три календарных года. (id890880)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 02.05.2024Завершится: 10.06.2024 в 23:00ID компании: 350493ID конкурса: 890880
- Открытый запрос предложений на оказание услуг по ремонту и модернизации обрабатывающего центра ИС-800ПМФ4 в ООО "ПК "ЧТЗ" (id900478)открытый тендер на закупкуСоздан: 28.05.2024Завершится: 06.06.2024 в 14:00ID компании: 389400ID конкурса: 900478
- ТР пекотрассы УПАМ ДпПАМ (Устройство перемычки и обогрева переливов) АО «РУСАЛ Красноярск» в 2024г. (id883185) (2-й этап торгов) (id900337)открытый тендер на закупкуСоздан: 28.05.2024Завершится: 11.06.2024 в 10:00ID компании: 351557ID конкурса: 900337
- Филиал ИСО в г.БратскЗакупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: текущий ремонт барабанного коллектора АС УАМ и УРС в мае-июне 2024г. для ООО ИСО. (id880576) (2-й этап торгов) (id902338)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 05.06.2024 в 23:00ID компании: 344908ID конкурса: 902338
Другие тендеры этой компании
- РУСАЛ АчинскЗакупка для АО "РУСАЛ Ачинск": поставка мебели в 2024 г. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) (id897285) (2-й этап торгов) (id903158)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.06.2024Завершится: 10.06.2024 в 10:00ID компании: 350389ID конкурса: 903158
- РУСАЛ АчинскЗакупка для АО "РУСАЛ Ачинск" вакуумной пылеуборки в 2024 г. Заявки принимаются на ЭТП Тендер. Про (id896725) (3-й этап торгов) (id902869)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.06.2024Завершится: 07.06.2024 в 12:00ID компании: 350389ID конкурса: 902869
- РУСАЛ АчинскЗамена воздушных завес в цехе гидрохимии. АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024-2025 гг. (id902462)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.06.2024Завершится: 18.06.2024 в 14:00ID компании: 350389ID конкурса: 902462
- РУСАЛ АчинскОказание услуг авторского надзора и проектного сопровождения при строительстве зданий: «Ремонтная мастерская на 8 проездных постов» и «Гараж для ремонта бульдозеров и экскаваторов с АБК» (id902389)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.06.2024Завершится: 11.06.2024 в 12:00ID компании: 350389ID конкурса: 902389
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор Поставщиков на поставку электрогидроимпульсной установки в 2 квартале 2024 г., для АО «РУСАЛ Ачинск» (id894689) (3-й этап торгов) (id902763)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 03.06.2024Завершится: 04.06.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 902763
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор по выбору поставщика на приобретение бензиновых мотопомп для АО «РУСАЛ Ачинск» (id895543) (2-й этап торгов) (id902509)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 05.06.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 902509
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор по выбору поставщика на приобретение сварочного оборудования для АО «РУСАЛ Ачинск» (id894597) (2-й этап торгов) (id902506)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 07.06.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 902506
- РУСАЛ АчинскОткрытый отбор по выбора поставщика на приобретение талей электрических передвижных (г/п 5 т, высота 18 м, г/п 3,2 т, высота 6 м) по заявке ДШУ КШНР, 2 шт. (ГД)для АО «РУСАЛ Ачинск» (id893404) (2-й этап торгов) (id902504)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 05.06.2024 в 23:00ID компании: 350389ID конкурса: 902504
- РУСАЛ АчинскОтбор поставщиков погрузочно-доставочной машины (id891609) (2-й этап торгов) (id901643)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 06.06.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 901643
- РУСАЛ АчинскОтбор поставщиков на Датчик Hydro-Mix (id890935) (2-й этап торгов) (id901648)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 06.06.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 901648
- РУСАЛ АчинскОтбор по выбору подрядчика на оказание услуг по ремонту электромашин АО «РУСАЛ Ачинск» в 2024г. (id891766) (2-й этап торгов) (id902272)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 31.05.2024Завершится: 06.06.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 902272
- РУСАЛ АчинскОтбор на поставку бетонных передвижных оснований опор ЛЭП в 2024 году. (id901934)Открытоткрытый тендер на закупкуСоздан: 30.05.2024Завершится: 06.06.2024 в 17:00ID компании: 350389ID конкурса: 901934
Заявки принимаются строго через ЭТП Tender.pro https://www.tender.pro/
По вопросам регистрации/работы на ЭТП просьба обращаться в Центр ТендерПро-Консультант, круглосуточно 8-(495)215-14-38 http://help.tender.pro/contacts.html
Связаться с управляющим процедурой можно через вкладку Вопросы-Ответы - информация будет автоматически направлена на электронную почту управляющего.
Информация от управляющего отбором по условиям отбора и предмету закупки:
РА-01-84006602-026-24 Приглашение к участию в отбореINCLUDE FILE="TextANSI.txt" INCLUDE FILE="Common.asp"
1. Предоставление расчёта стоимости работ с минимальной ценой.
2. Предоставление обоснования ценообразования (калькуляции/сметы и т.п.).
3. Предоставление гарантийных обязательств, условий оплаты, сроков оказания услуг.
4. Предоставление документов для аккредитации.
- Согласие на изменение условий оплаты в случае не прохождения аккредитации (при заключении договора).
5. Отсутствие у участника в течение последних 3 (трех) лет аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах.
6. Наличие инструментов, приспособлений, приборов и спец. машин и механизмов, применяемых при проведении ремонтных работ в соответствии с утверждённой программой на выполнение работ (материально-техническая база).
7. Отсутствие арбитражных делопроизводств.
8. Соблюдение установленных обязательных требований на выполнения работ, требующие особой квалификации персонала, только силами квалифицированного персонала Исполнителя.
9. Наличие специалистов для разработки ПОР (ППР) на производство работ повышенной опасности с применением ПС и при выполнении работ на высоте.
10. Составление смет в текущем уровне цен с использованием ФЕР 2020;
11. Накладные расходы согласно МДС 81-33.2004 с учетом коэффициента 0,85, согласно письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г., но не более 95% от ФОТ;
12. При использовании расценок на изготовление конструктивных элементов размер накладных расходов не должен превышать 66 % с коэффициентом 0,85 от ФОТ;
13. Сметная прибыль 10% от ФОТ;
14. Индексы перевода в текущий уровень цен заработной платы, эксплуатации машин и механизмов применяются по данным Региональных центров ценообразования. При переводе в текущий уровень цен по региональным индексам, рассчитываемым от уровня заработной платы рабочего 4-го разряда к основной заработной плате применяется коэффициент 0,8 с учетом усреднения разряда в смете (К-0,8 к ОЗП и ЗПМ) (Приложение № 4);
15. При отсутствии расценок в базе ФЕР 2020, допускается применение базы 1984 г или формируются калькуляции по согласованию с Заказчиком. При отсутствии расценок формируются калькуляции;
16. Оплата в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ векселем АО «РУСАЛ Ачинск»;
17. Гарантии качества работ, услуг;
18. Договор между Заказчиком и Подрядчиком оформляется в редакции Заказчика;
19. За нарушение сроков выполнения работ по услугам, Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы стоимостей не выполненных этапов работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Договора, в случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик также может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
20. В случае необходимости Заказчик может провести технический аудит.
В Вашем коммерческом предложении прошу указать:
1. Полное наименование Исполнителя;
2. ИНН;
3. Сроки выполнения работ;
4. Ценовое предложение за единицу оборудования и комплекс работ, согласно настоящего Технического задания, с приложением обоснования расчёта ценообразования;
5. Сметные расчеты (в формате Excel и Гранд-смета);
6. Условия оплаты;
7. Гарантийные обязательства;
8. Подтверждение соответствия требованиям настоящего Технического задания.
Обращаем Ваше внимание, что при подведении итогов стоимость предложений участников отбора будет рассчитана с учетом отвлечения денежных средств.
Вы вправе предоставить любую информацию и документы, подтверждающие Вашу положительную деловую репутацию, опыт и устойчивое финансовое положение. (указать организационно правовую форму и наименование организатора отбора) оставляет за собой право, при невозможности определения наилучшей заявки и в целях равных конкурентных условий для всех участников конкурентного отбора, направить в адрес всех участников отбора список минимальных цен (без указания поставщиков, предложивших данные цены) и предложить всем участникам конкурентного отбора скорректировать и предоставить свои окончательные заявки. Каждый поставщик или подрядчик, при условии соответствия заявленным требованиям, имеет возможность принять участие в отборе на 2024г. в течение всего периода отбора. Отбор, в том числе отдельные его стадии, не являются переговорами о заключении договора (ст. 434.1 ГК РФ). Настоящее приглашение не является офертой (ст. 435 ГК РФ) или акцептом / ответом о принятии оферты (ст. 438 ГК РФ). Настоящее приглашение не является публичной офертой или приглашением делать оферты (ст. 437 ГК РФ). Настоящий отбор не является торгами (в том числе в форме конкурса, аукциона или в иной форме) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447449, 10571061 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), и не накладывает на Участников Группы, в том числе АО "РУСАЛ Ачинск", обязательств предусмотренных вышеуказанными статьями ГК РФ Конкурентный отбор может быть отменен его организатором в одностороннем порядке в любое время до подведения его итогов. В случае изменения условий конкурентного отбора или его отмены расходы, понесенные любым лицом, в связи с проведением отбора организатором отбора не возмещаются. Информация, предоставленная Вами для участия в конкурентном отборе, не сообщается лицам, не имеющим отношения к проведению конкурентного отбора, а также другим участникам конкурентного отбора.
Если в ходе конкурсного отбора Вы столкнулись с фактами недобросовестных действий, ограничения конкуренции или сотрудниками в честности, которых Вы сомневаетесь, сообщите об этом по одному из каналов связи Службы доверия СигнAL: через форму на сайте портала "РУСАЛ ОНЛАЙН", по телефону 8 800 234 56 40 и 8 495 221 33 72, через мессенджер (WhatsApp, Telegram, Viber) по телефону 8 915 224 56 40 по эл. почте signal@rusal.com