ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

I. Требования к предмету закупки

1. Код ОКДП - 4560292

2. Требования:

2.1. К качеству, техническим характеристикам работы.

Предпроектные работы и проектную документацию выполнить согласно заданию на разработку проектной и рабочей документации на строительство научно-исследовательской площадки научно-технического центра ПАО КАМАЗ (приложение 1) и инженерным изысканиям (приложение2) и предварительным исходным данным;

Рабочая документация разрабатывается с учётом уточнённых исходных данных согласно действующим нормам проектирования.

2.1.1. Предпроектные работы: визуальное обследование территории НТЦ и инженерных сетей, подготовка исходных данных:

• разработка основных положений по проектированию и предварительного календарного плана работ
• подготовка недостающих исходных данных и исходно-разрешительной документации;
• проведение недостающих инженерных изысканий;
• уточнение предварительных технологических решений и исходных данных;
• разработка технических условий на подключение объекта к источникам снабжения;
• подготовка информации для проектирования инженерных систем, по инженерному оборудованию;
• разработка технических условий на инженерное оборудование, требований к инженерным сетям.

2.1.2. Проектные работы:

• выполнение проверочных расчетов;
• подготовка проектной документации;
• экспертиза проектной документации;
• разработка рабочей документации.

Выполнение раздела проектной и рабочей документации Схема

планировочной организации земельного участка (Генеральный план) выполнить с применением технологии информационного моделирования.

2.2. К безопасности:

2.2.1. Требования по обеспечению противопожарной безопасности - в соответствии с Федеральным законом О пожарной безопасности от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (с изменениями от 02.07.2013 г.); с Правилами внутриобъектового режима в ПАО КАМАЗ с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ Технический регламент о пожарной безопасности и утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г.; №1573 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22 июля 2008г.; №123 - ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

2.2.2. Требования по обеспечению норм и правил охраны труда - в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 181-ФЗ Об основах охраны труда в Российской Федерации (с изм. от 26.12.2005г.); с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 206-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

3. Объём предпроектных и проектных работ и их стоимость, предлагаемые в составе коммерческого предложения, определяются согласно предварительным исходным данным.

Договорная цена рассчитывается по сметам, составленным в текущем уровне цен по справочникам базовых цен или трудозатратам, согласованным заказчиком, с учётом понижения на процент снижения стоимости предпроектных и проектных работ, определённый по результатам закупки.

Дополнительные работы, неучтённые предварительными исходными данными, выполняются по дополнительным соглашениям. Стоимость дополнительных неучтённых работ определяется по сметам на проектные работы, согласованным заказчиком, с учетом результатов переговоров по снижению цены.

4. Основные критерии при выборе победителя:

• стоимость работ;
• соответствие требованиям к предмету закупки и поставщику;
• процент снижения стоимости работ;
• годовой оборот (объем выручки за предшествующий год);
• опыт выполнения аналогичных работ за последние три года;
• готовность осуществления комплексного выполнения всех работ собственными силами.

6. Иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, потребностям инициатора закупки.

6.1. Оплата выполненных работ 30 дней после подписания акта выполненных работ

6.2. Сроки выполнения работы в течение 90 дней с даты подписания договора.

6.3. Заказчик оставляет за собой право в процессе выполнения документации изменять набор работ, указанный в техническом задании.

1. II. Требования к поставщику

1. Основные требования:

• правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
• наличие соответствующих действующих разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и проч.) на осуществление видов деятельности;
• соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки;
• не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
• отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального .закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
• лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
• финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.

2. Дополнительные требования:

• наличие выписки из реестра СРО, членом которого является поставщик, с пунктом о выполнении работ на опасном производственном объекте;
• наличие аттестованных специалистов в НО ПРИЗ с предоставлением уведомления;
• потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств для выполнения работ и услуг, с предоставлением справки о кадровых ресурсах, материально-технических ресурсах;
• предоставление информации по опыту производства аналогичных работ за последние 3 года, заполнить приложение №3;
• предоставление баланса и отчета о прибылях и убытках за 2018г.;
• потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
• в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера.

• выполнение основных видов и объемов работ производится преимущественно собственными силами.

Планируемая доля привлечения субподрядчиков для разработки рабочей документации, выдается Подрядчиком в составе коммерческого предложения. Окончательное решение о привлечении субподрядных организаций принимается при заключении дополнительных соглашений;

Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема работ и услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.